Образец соглашения о смене стороны в договоре

Соглашение о замене стороны в договоре

Составление соглашения о замене стороны в договоре происходит в случаях, когда по каким-либо причинам одна из сторон договорных отношений не имеет возможности исполнить взятые на себя обязательства.

Обстоятельства, по которым бывает необходимо проведение замены одной из сторон, могут быть самые разные.

Как заключается соглашение о замене стороны в договоре

В некоторых ситуациях одна из сторон сделки не может или считает нецелесообразным исполнять свои обязательства, либо осуществлять имеющиеся права. В таком случае договорные отношения требуют корректировки, что возможно сделать, оформив соглашение о замене стороны в договоре.

Как составить.

Образец соглашения о замене стороны в договоре

Образец соглашения о замене стороны в договоре

Образец подготовлен для ситуации, когда подрядчик передает свои права и обязанности по договору подряда.

Соглашение о замене стороны в договоре подряда

г. _____________ “__” ________ 2019 г.

Рекомендуем указывать день, когда соглашение было подписано последней из сторон. В противном случае могут возникнуть споры о дате заключения соглашения.

Общество с ограниченной ответственностью “Сигма”, далее именуемое “Первоначальный подрядчик”, в лице генерального директора Петрова Ивана Ивановича, действующего на основании Протокола общего собрания участников от 02.02.2015 N 1 и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью “Андромеда”, далее именуемое “Новый подрядчик”, в лице первого заместителя генерального директора Попова Сергея Ильича, действующего на основании доверенности от 11.01.2018 N 1, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящее соглашение о замене стороны в договоре (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предмет является существенным условием соглашения. Если вы его не укажете, соглашение по общему правилу будет считаться незаключенным (п. п. 1, 3 ст. 432 ГК РФ).

1.1. Первоначальный подрядчик передает Новому подрядчику свои права и обязанности по договору подряда от 02.04.2018 N 46 (далее – Договор), заключенному Первоначальным подрядчиком с ООО “Гамма” (ИНН 7707654123, ОГРН 1097754321132, далее – Заказчик), в том объеме, который существует у Первоначального подрядчика на дату заключения настоящего Соглашения. В Договоре Первоначальный подрядчик выступает как подрядчик.

1.2. В соответствии с Договором Первоначальный подрядчик должен выполнить работы по проведению ремонта в помещении, принадлежащем Заказчику и расположенном по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 67, комн. 405, 419. Объем выполненных Первоначальным подрядчиком работ и работ, выполнение которых передается Новому подрядчику, а также сумма, право требования по уплате которой переходит к Новому подрядчику, согласованы Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Согласие Заказчика на заключение Соглашения в соответствии с п. 2 ст. 391 ГК РФ предварительно получено и является его неотъемлемой частью (Приложение N 2).

1.4. Первоначальный подрядчик в срок до 19.06.2018 обязан письменно уведомить Заказчика о заключении настоящего Соглашения в соответствии с п. 3 ст. 382 ГК РФ.

2. Цена уступки прав и перевода долга

2.1. Новый подрядчик обязан заплатить Первоначальному подрядчику за уступку прав и перевод долга по настоящему Соглашению.

2.2. Цена уступки прав и перевода долга составляет 100 000 (сто тысяч) руб., в том числе НДС 18% в размере 15 254 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 24 коп.

2.3. Новый подрядчик обязан внести денежные средства, указанные в п. 2.2 Соглашения, на расчетный счет Первоначального подрядчика, указанный в Соглашении в разделе “Адреса и реквизиты Сторон”, в срок до 19.06.2018.

2.4. Обязательство по оплате уступки прав и перевода долга считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Первоначального подрядчика.

3. Передача имущества, документов и сообщение информации

3.1. Первоначальный подрядчик обязан передать Новому подрядчику по акту приема-передачи в срок до 19.06.2018:

3.1.1. неизрасходованные материалы, которые предоставил Заказчик Первоначальному подрядчику;

3.1.2. документы, которые удостоверяют уступаемые права и передаваемые обязанности.

3.2. Первоначальный подрядчик обязан сообщить Новому подрядчику в срок до 19.06.2018 сведения, которые имеют значение для осуществления прав и исполнения обязанностей.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае передачи Первоначальным подрядчиком Новому подрядчику по Соглашению недействительного требования, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

4.2. В случае нарушения Первоначальным подрядчиком срока передачи Новому подрядчику документов, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.

4.3. В случае нарушения Первоначальным подрядчиком срока сообщения сведений Новому подрядчику, Новый подрядчик вправе взыскать с Первоначального подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.

4.4. В случае нарушения Новым подрядчиком срока оплаты, указанного в п. 2.3 Соглашения, Первоначальный подрядчик вправе взыскать с Нового подрядчика неустойку в размере 0,1% цены требований и долга, указанной в п. 2.2 Соглашения.

5. Момент перехода прав и обязанностей по Договору

5.1. Права и обязанности по Договору переходят к Новому подрядчику с момента подписания Сторонами Соглашения.

6. Разрешение споров

6.1. До предъявления иска, вытекающего из Соглашения, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.

6.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.

Если вы не включите условие о претензионном порядке, то на разрешение арбитражного суда можно передать (ч. 5 ст. 4 АПК РФ):

· спор о взыскании денежных средств – только по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии, если иные срок и (или) порядок не установлены законом;

Читайте также:  Как снизить ставку по ипотеке в Сбербанке?

· иные возникшие из договора споры – без соблюдения досудебного порядка, только если такой порядок не установлен федеральным законом.

7. Заключительные положения

7.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Соглашении, должны направляться по адресу, указанному в Соглашении в разделе “Адреса и реквизиты Сторон”, только одним из следующих способов:

Если в соглашении указаны конкретные адреса и способы доставки, то направление сообщений иными способами и по другим адресам будет ненадлежащим, если отправитель не знал и не должен был знать, что в соглашении указан недостоверный адрес (п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;

· заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вы можете указать иные способы доставки юридически значимых сообщений, но рекомендуем выбрать такие, которые позволят доказать факт его получения адресатом.

7.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Соглашению влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

7.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

8. Адреса и реквизиты Сторон

к Соглашению о замене

стороны в Договоре

Объем передаваемых прав и обязанностей по Соглашению

К моменту заключения настоящего Соглашения Первоначальный подрядчик выполнил следующие работы по проведению ремонта помещений:

· замена напольного покрытия;

По Соглашению Новому подрядчику передаются обязанности по выполнению следующих работ:

· установка натяжных потолков с освещением;

Конкретный перечень видов отделочных материалов и оборудования для выполнения указанных работ Новый подрядчик согласовывает с Заказчиком отдельно после заключения настоящего Соглашения.

Первоначальный подрядчик уступает Новому подрядчику право требовать с Заказчика получения оплаты за выполнение указанных работ в сумме: 1 345 000 (один миллион триста сорок пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС в сумме 205 169 (двести пять тысяч сто шестьдесят девять) руб. 49 коп.

От Первоначального подрядчика

От Нового подрядчика

к Соглашению о замене

стороны в Договоре

Согласие на замену стороны в договоре подряда

от 02.04.2018 N 46

Общество с ограниченной ответственностью “Гамма” в лице первого заместителя генерального директора Андреева Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности от 04.10.2017 N 1345, настоящим дает согласие на заключение между ООО “Сигма” и ООО “Андромеда” Соглашения на замену стороны в договоре подряда от 02.04.2018 N 46 на условиях указанного Соглашения.

Общество с ограниченной ответственностью “Гамма”

Адрес: ул. Промышленная, д. 67, Москва, 123456

Телефон: +7 (499) 123-65-56

ИНН 7707654123 КПП 770101001

Р/с 40702810101987824657 в АКБ “Хризолит” (ПАО)

Первый заместитель генерального директора по доверенности

2 Соглашения.

Соглашение о замене Стороны по Договору (для организаций)

Приложение
к Договору № ________________ / NIC-D
от «__» ________ 20__ г.

далее Договор , заключенного между АНО РСИЦ и.

Соглашение о замене стороны в договоре

Когда чаще всего происходит смена стороны.

Обстоятельства, по которым бывает необходимо проведение замены одной из сторон, могут быть самые разные:

  • финансовые проблемы или банкротство предприятия;
  • производственные трудности;
  • «переезд» компании;
  • смена руководства фирмы и т.д.

Кто может участвовать в соглашении.

В соглашении о замене стороны в договоре могут участвовать предприятия и организации, юридические лица, а также обычные граждане, достигшие совершеннолетнего возраста.

производственные трудности;.

Как заключается соглашение о замене стороны в договоре

  • Реквизиты документа. Указывается номер и дата составления соглашения;
  • Наименование документа. Следует указать основной предмет соглашения, а также номер и дату принятия основного договора;
  • Наименование сторон. Следует обратить внимание на то, что документ подписывают представители трёх лиц: двух изначальных участников правоотношений и нового. Указывается официальное название, Ф.И.О. и должности лиц, уполномоченных подписывать соглашение;
  • Суть документа. Необходимо указать, кому и от кого переходит комплекс правомочий, и в каком объёме (например, права и обязанности);
  • Желательно сослаться на договор, ранее подписанный между лицом, передающим обязательства, и новой стороной сделки;
  • Утверждение, что новый участник добровольно вступает в правоотношения, обязуется добросовестно пользоваться своими правами и исполнять обязанности;
  • Описание текущего состояния дел. Например, кредитор исполнил поставку товара. Из этого следует, что должник должен перечислить определённую сумму на счёт кредитора в установленный срок. Следует указать, какие именно права или обязанности в связи с этим перейдут новой стороне;
  • Порядок передачи документов или имущества, если это необходимо для исполнения условий сделки. Часто подобные манипуляции сопровождают замену лиц в договорах подряда;
  • Установление даты, с которой замена стороны считается совершённой, а соглашение обретает законную силу. Стороны также договариваются о том, что все ранее действовавшие договорённости, в том числе достигнутые в результате переговоров, не действуют.
  • Утверждение новой редакции договора. Подготовка изменённой версии контракта – важная часть перехода прав. Необходимо заменить наименование стороны, банковские реквизиты, адреса складов и представительств и так далее;
  • Указание количества экземпляров. Их 3 – по одному для каждого участника соглашения;
  • Фамилии, инициалы и подписи лиц, уполномоченных представлять интересы сторон.

Поставщик прислал уведомление, в котором сообщает, что он заключил соглашение о переводе прав и обязанностей с другой компанией.

Образец дополнительное соглашение к договору аренды при смене собственника

Согласно п.1 ст.385 ГК РФ, арендатор вправе не исполнять обязательства по отношению к новому арендодателю до предоставления ему доказательств перехода права требования к этому лицу.

Какие шаги в таком случае должен предпринять новый владелец? По нашему мнению, новому арендодателю необходимо письменно уведомить и подтвердить возникновение своих прав путем направления в адрес арендатора копии документов — оснований возникновения своих прав (договор).
Пунктом 3 ст.

382 ГК РФ установлено, что если арендатор не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав арендодателя к другому лицу, новый арендодатель несет риск вызванных этим последствий. То есть в таком случае уплата арендных платежей прежнему арендодателю признается правомерной, и новый собственник не может требовать от арендатора повторной оплаты за пользование имуществом.

что попросить с собственника.

Как заменить сторону в договоре

Заключение договоров уступки требования или перевода долга по отдельным договорным обязательствам – это широко распространенная практика. Однако при осуществлении хозяйственной деятельности бывают ситуации, когда в договоре необходимо полностью заменить одну из сторон, передав все ее права и обязанности, вытекающие из ранее заключенного договора, с сохранением сути и содержания всех ранее существовавших договорных обязательств. Как это сделать, рассмотрим в статье.

Перемена лиц в обязательстве или замена стороны?

При определении способа договорного оформления замены стороны в договоре следует разграничить перемену лиц в обязательстве по договору и замену стороны в договоре.

Фактически договор представляет собой совокупность взаимных обязательств сторон, в которых обе стороны одновременно выступают и должниками, и кредиторами (п. 1 ст. 390 ГК). Соответственно каждая из сторон по договору считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (п. 2 ст. 289 ГК).

Документ:

В п. 3 ст. 390 ГК установлено общее правило, по которому к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, включая нормы о перемене лиц в обязательстве, если иное не предусмотрено правилами гл. 27 «Понятие и условия договора» ГК и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в законодательстве.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия – а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 288 ГК).

Институт перемены лиц в обязательстве согласно ГК использует конструкцию сингулярного (частичного) правопреемства, при котором к одному лицу переходят не все, а только отдельные права и обязанности другого, предусмотренные договором.

Таким образом, перемена лиц в обязательстве (перевод долга, уступка требования) представляет собой замену одной из его сторон (должника или кредитора), в конкретном, отдельно взятом обязательстве, в то время как остальные обязательства по договору сохраняются в неизмененном виде (с прежним субъектным составом).

Пример 1

Между сторонами заключен рамочный договор поставки. Поставка партий товаров осуществляется на основании спецификаций. У покупателя имеется задолженность по оплате товара, поставленного по определенной спецификации. С согласия поставщика покупатель заключает с третьим лицом договор перевода долга, по которому последним исполняется обязанность по оплате соответствующей суммы задолженности, а в качестве встречного представления путем зачета погашается задолженность третьего лица перед покупателем. Все остальные обязательства по договору поставки сохраняются в прежнем виде.

Если необходимо произвести замену стороны в договоре, имеет место квазиуниверсальное правопреемство – перемена лиц на стороне соответствующего контрагента по всем обязательствам по договору, включая акцессорные, в которых она является должником и кредитором.

Пример 2

Покупатель является должником, когда речь идет об оплате им поставленного товара, а кредитором – если он требует от поставщика надлежащего выполнения последним своих обязанностей по договору (например, устранения недостатков поставленного товара в определенном законодательством и договором поставки объеме).

Таким образом, договорная конструкция замены стороны в договоре включает в себя одновременно уступку требования и перевод долга. Однако такая двойственность не влияет на замену стороны в договоре, поскольку ст. 353–363 ГК установлена возможность замены любой стороны для всех видов обязательств.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

Соглашение о замене стороны в договоре

С практической точки зрения ситуация утежеляется тем, что законодатель не предлагает унифицированного эталона такового документа. контракт), заключенного меж ано рсиц и, и передает вышеназванные права и обязанности ао рсиц с даты, обсужденной в реальном соглашении. Сторона 3 передает, а сторона 2 воспринимает на себя права и обязанности по контракту тби-312 от г. Основная задачка соглашения полная передача возможностей, прав и обязательств от одной стороны контракта третьему лицу. Подрядчик подтверждает свое согласие с передачей прав и обязательств (подменой стороной) по контракту подряда.

Кроме того, уступка требования может быть прямо запрещена законом или договором.

Перемена лиц в первоначальном обязательстве

Основной задачей является полная передача правомочий и обязанностей от одного контрагента другому лицу. Итак, соглашение имеет трехсторонний характер.

В таком случае передающая сторона обязана, касательно намечающиеся замены, проинформировать другую, которая и должна дать свое согласие в виде письма.

Необходимо учесть, что замена договорного контрагента может произойти на любом этапе исполнения контракта.

Поскольку законодательством не предусматривается унифицированная форма данного соглашения, то стороны наделяются правом составить этот документ в произвольной форме в 3 экземплярах.

В соглашении следует включить положения о цессии и переводе долга. Стороны вправе решить вопрос замены контрагента как отдельным договором, так и дополнительным соглашением.

Таким образом, основными условиями составления соглашения являются:

  1. Право признать процедуру уступки недействительным, если документ в себе содержит запрет на его проведение.
  2. Необходимость уведомления насчет перехода права взыскания к новому кредитору.
  3. Возможность передачи долга только в случае наличия предварительной договоренности нового и прежнего дебитора, должностного лица и кредитора и т.д.

В соглашении следует включить положения о цессии и переводе долга.

Особенности договора аренды нежилого помещения

б) непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя. В данном случае уведомление необходимо, чтобы арендодатель узнал о причинах, по которым арендная плата уплачивается ему не в полном размере;

Обязанности арендодателя предоставить по передаточному акту нежилое помещение в надлежащем состоянии и предупредить арендатора о правах третьих лиц императивны. Обязанности же по производству капитального ремонта и возмещению арендатору стоимости неотделимых улучшений относятся к числу диспозитивных.

Москва _________ 2010г.

Смена стороны в договоре

альтернативная дает кредитору право выбора он может требовать либо неустойку, либо возмещения убытков.

После заключения соглашения

После того, как соглашение будет подписано, все права, полномочия и обязанности по поводу исполнения условий договора, а также ответственность за их нарушение, переходят к той организации, которая их на себя взяла. Первоначальная сторона полностью освобождается от всех обязательств в том размере, который указан в соглашении. Дальнейшее взаимодействие по договору происходит только между вновь установленными субъектами.

сведения о комплексе прав и обязанностей, которые передаются;.

#11 Beholder Beholder –>

Блин, не надо этого делать. Расторгайте и заключайте новый договор!
Перевод долга и уступка одновременно невозможны.

Уступка права требования не тоджественна переводу всех прав стороны по договору. Уступка – более узкое понятие. Уже на этом основании замены стороны не произойдет. О переводе долга можно сказать то же самое.
Кроме того, как показывает постоянно меняющаяся практика, для того, чтобы осуществить уступку долг должен существовать к этому моменту. Т.е. цедент должен выполнить свои обязательство по договору, а другая сторона должна в связи с этим приобрести статус должника. Если добиться такой ситуации, тогда невозможно будет осуществить перевод долга, т.к. обязательства перед другой стороной уже выполнены.

Извиняюсь за очепяткии сумбурное изложение (работа горит, тороплюсь), надеюсь, что вы сделаете правильные выводи из изложенного.

Так и не нашла ответ на вопрос как поменять сторону в договоре, при условии, что обязательство оплата по договору подряда выполнено только в части.

Соглашение о замене обязательств (новации)

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (НОВАЦИИ)

г. _ _ _ _ _ _ _ “___” _ _ _ _ _ _ _ 202_ г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, именуем___ в дальнейшем

“Кредитор”, в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего

(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с одной стороны,

и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

именуем___ в дальнейшем “Должник”, в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _, действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Должник настоящим подтверждает задолженность перед Кредитором в сумме _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, по договору займа, подписанному Должником и Кредитором в г. _ _ _ _ _ _ _ “____” _ _ _ _ _ _ _ года.

1.2. Настоящим Стороны в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются о замене обязательств Должника, вытекающих из договора, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на следующее обязательство Должника: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.3. Обязательства Должника уплатить денежные средства, вытекающие из договора, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения.

1.4. Обязательство, предусмотренное п. 1.2 настоящего Соглашения, возникает с момента подписания настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Должник обязуется:

2.1.1. В течение _____ дней с момента подписания настоящего Соглашения исполнить обязательство, предусмотренное п.1.2 настоящего Соглашения.

2.1.2. Во исполнение обязательства, предусмотренного п. 1.2 настоящего Соглашения, совершить следующие действия: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.1.3. Исполнить обязательство, предусмотренное п. 1.2 настоящего Соглашения, в соответствии со следующими условиями: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.2. Кредитор обязан: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 1.2 настоящего Соглашения, в установленный срок Должник выплачивает Кредитору пеню в размере _ _ % за каждый день просрочки.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Соглашению становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.

4.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, именуем___ в дальнейшем.

Добавить комментарий